土建施工合同注意事項(xiàng)

　　現(xiàn)實(shí)生活中我們會(huì)遇到簽訂建筑施工合同的問(wèn)題。那么很多人會(huì)想知道這個(gè)問(wèn)題的有關(guān)內(nèi)容，并且其中含有怎樣的法律知識(shí)。本文就來(lái)分享一篇土建施工合同注意事項(xiàng)，希望對(duì)大家能有所幫助！

　　一、審查發(fā)包人與承包人履約情況

　　1、對(duì)發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容：

　　①主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準(zhǔn)?是否列入投資計(jì)劃?規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否得到批準(zhǔn)?是否進(jìn)行了招標(biāo)等。

　�、诼募s能力即資金問(wèn)題。施工所需資金是否已經(jīng)落實(shí)或可能落實(shí)等。

　　2、對(duì)承包方主要了解的內(nèi)容有：

　　①資質(zhì)情況;②施工能力;③社會(huì)信譽(yù);④財(cái)務(wù)情況

　　承包方的二級(jí)公司和工程處不能對(duì)外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標(biāo)，應(yīng)認(rèn)真分析和判斷。

　　二、履約管理之工期

　　(一)工期和施工進(jìn)度

　　1、實(shí)際開(kāi)工日期的認(rèn)定

　�、俪邪�人有證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期的，則應(yīng)認(rèn)定該日期為實(shí)際開(kāi)工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會(huì)議紀(jì)要、施工許可證等;

　�、诔邪�人雖無(wú)證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期，但有開(kāi)工報(bào)告，則應(yīng)認(rèn)定開(kāi)工報(bào)告中記載的開(kāi)工日期為實(shí)際開(kāi)工日期;

　　③若承包人無(wú)任何證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期，亦無(wú)開(kāi)工報(bào)告，則應(yīng)以合同約定的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。

　　2、竣工日期的認(rèn)定

　　《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十四條規(guī)定認(rèn)定方法：

　�、匐p方確認(rèn)的日期為竣工日期;

　�、诮ㄔO(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的時(shí)間，不是竣工驗(yàn)收備案日期，因?yàn)榭⒐を?yàn)收備案是由建設(shè)單位來(lái)報(bào)送);

　�、鄢邪�人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;

　�、芪唇�(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

　　(二)幾種影響工期的因素

　　1、施工許可證：

　�、偃缥慈〉们椅词┕�，以取得施工許可證之日作為開(kāi)工日期;

　�、诘�如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開(kāi)始日為開(kāi)工日期。

　　2、拖欠工程款

　　拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。

　　3、設(shè)計(jì)變更

　�、僭O(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

　　②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　4、圖紙延誤

　　①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

　�、谠O(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　5、增加工程量

　　①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

　�、谠O(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　6、質(zhì)量鑒定

　　《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

　�、勹b定合格，順延工期;

　　②鑒定不合格，視情況而定。

　　7、建設(shè)單位的其他原因

　　如：指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進(jìn)行;建設(shè)單位未按照約定時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時(shí)檢查等。

　�、僭O(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

　�、谠O(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)

　　9、發(fā)生不可抗力事件

　　無(wú)法預(yù)見(jiàn)、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴(kuò)大損失，要及時(shí)按照合同約定的程序和時(shí)限報(bào)告。

【土建施工合同注意事項(xiàng)】相關(guān)文章：

土建施工合同04-07

土建施工合同范本05-05

土建施工承包合同03-18

施工合同注意事項(xiàng)11-23

土建工程施工合同11-05

裝修施工合同注意事項(xiàng)11-23

土建施工實(shí)習(xí)報(bào)告12-28

土建工程的施工協(xié)議02-27

園林土建施工合同范本（精選5篇）06-10

土建施工承包合同（精選6篇）10-03