- 相關(guān)推薦
工程承攬合作協(xié)議（精選21篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，我們用到協(xié)議的地方越來越多，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的工程承攬合作協(xié)議，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程承攬合作協(xié)議 1
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就雙方共同投資以 公司的名義共同承攬婁底 公司（以下簡稱為項目單位）_________項目地面及地下土石方挖運工程有關(guān)合作事項達成以下協(xié)議：
一、合作方及出資
甲、乙雙方為本協(xié)議合作承攬工程的投資方，雙方共出資100萬元，甲、乙雙方在本合作工程股本中各占70%、30%的股權(quán)。此協(xié)議簽訂后二天內(nèi)，雙方資金到位，甲方向乙方出具其在該工程中投資入股的收據(jù)，乙方向甲方出具在該工程中投資入股的收據(jù)。
二、合作范圍及時間
甲乙雙方以 公司名義共同承攬 公司 項目地面及地下土石方挖運工程；自本協(xié)議簽訂立協(xié)議約定義務(wù)履行完畢之前，雙方合作關(guān)系續(xù)存。
三、雙方責任及工程管理
1、甲方全權(quán)代表雙方負責對該工程的設(shè)備組織、渣土場落實、人員及技術(shù)管理、現(xiàn)場施工及運輸管理所有具體工作，施工及運輸過程中所有安全責任事故、工農(nóng)房值及納稅交費等工作全由甲方負責并承擔所有費用。
2、乙方主要負責做好與政府有關(guān)部門及項目單位的.協(xié)調(diào)，乙方不參加該工程施工的具體管理。
3、（合作責任文件）若因甲方設(shè)備組織、施工組織、渣土場落實、安全管理及納稅交費等原因或經(jīng)營虧損產(chǎn)生的經(jīng)濟損失全由甲方一方全部承擔，乙方不承擔任何損失。
四、回報約定
1、雙方約定由甲方獨立管理工程施工，以固定回報按優(yōu)先股回報未參與具體管理的乙方。無論甲方所簽合同的單價多高，無論甲方施工管理如何，甲方不以任何理由或借口減少對乙方的承諾的固定回報。
2、雙方同意以雙方在項目單位實際結(jié)算后的土石方總方量為基礎(chǔ)，按平方每方 元的單價提取該工程的利潤，由甲方在結(jié)算時向乙方支付在該工程中的投資回報。
3、甲方在與項目單位簽訂好土石方施工合同的三天內(nèi)，應(yīng)向乙方支付伍拾萬元；甲方在取得項目單位第一批預(yù)付款后一周內(nèi)甲方應(yīng)向乙方支付叁拾萬元；施工過程中，按項目單位向甲方支付的進度款，甲方每次按結(jié)算工程量按 元/方向乙方支付相應(yīng)的固定利潤。甲方在與項目單位完成工結(jié)量結(jié)算并取得全部工程款90%之后一周內(nèi)，甲方應(yīng)按實際結(jié)算工程量以 元/方單價計提乙方應(yīng)得的全部固定回報并支付完畢乙方應(yīng)得的剩余固定回報。
4、甲方向乙方回報利潤以現(xiàn)金方式，且乙方所得為稅后凈得部分。
五、違約責任
1、如甲方與項目單位簽訂了土石方工程施工合同，但甲方未按以上時間約定向乙方支付第一筆回報款，甲方應(yīng)按每日2%的罰金向乙言支付滯納金，直到應(yīng)付回報支付完畢為止。
2、如甲方與項目單位完成了土石方工程量結(jié)算并取了全部工程款的90%，但甲方未按以上約定回報時間向乙方支付其應(yīng)得的剩余固定利潤，則甲方除按每日2%的罰金向乙方支付滯納金，同時應(yīng)以乙方應(yīng)得該項目約定的固定利潤的雙倍向乙方支付違約金。
六、協(xié)議生效與終止
自雙方簽字后本協(xié)議正式生效，乙方所得固定回報全部回收后則此協(xié)議自行終止。
七、要一協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 2
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，在公平、誠實、信任、平等合作、互利互惠的基礎(chǔ)上合作承包______單位______工程，達成以下協(xié)議。
第一條 合伙宗旨： 互惠雙贏
第二條 合伙經(jīng)營項目和范圍： 承包______工程
第三條 合伙期限
合伙期限為___年，自____________年___月______日起，至____________年___月______日止。
第四條 出資額、方式
甲方以現(xiàn)金方式出資，計人民幣_________元墊付______工程項目安全保證信譽押金和工程啟動資金。 合作終止后墊付______工程項目安全保證信譽押金。屆時予以返還甲方。
第五條 盈余分配與債務(wù)承擔
1．盈余分配，以經(jīng)營利潤為依據(jù)，按比例分配。甲方70%，乙方30%。
2．債務(wù)承擔：合伙債務(wù)先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時， 以押金承擔責任。
第六條 甲乙雙方的權(quán)利
1．甲方權(quán)限是：
�。�1）對外開展業(yè)務(wù)，訂立合同；
�。�2）對合作事業(yè)進行管理；
�。�3）出售合作的產(chǎn)品、 購進常用貨物；
（4）支付合伙債務(wù)；
2．乙方的權(quán)利：
（1）參予合作事業(yè)的管理；
�。�2）聽取負責人開展業(yè)務(wù)情況的報告；
�。�3）檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況；
�。�4）共同決定合作重大事項。
第七條 禁止行為
1．未經(jīng)甲乙雙方同意，禁止任何一方以合作名義進行業(yè)務(wù)活動；如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2．禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3．禁止再加入其它合伙。
4．如合作雙方違反上述各條，應(yīng)按合伙實際損失賠償。
第八條 合伙的終止及終止后的事項
1．合作因以下事由之一得終止：
�。�1）合伙期屆滿；
�。�2）甲乙雙方同意終止合伙關(guān)系：
（3）合作事業(yè)完成或不能完成；
�。�4）合作事業(yè)違反法律被撤銷；
�。�5）法院根據(jù)有關(guān)當事人請求判決解散。
2．合作終止后的.事項：
�。�1）即行推舉清算人， 并邀請中間人（或公證員）參與清算；
�。�2）清算后如有盈余，則按按比例分配剩余財產(chǎn)
�。�3）清算后如有虧損， 不論合作人出資多少，先以合作共同財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不 足清償部分，由押金承擔。
第九條 糾份的解決
合作人之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商， 本著有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。
第十條 本協(xié)議自與____訂立合同之日生效。
第十一條 本合同如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方集體討論補充或修改。 補充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份，合伙人各執(zhí)一份份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 3
甲方：______
乙方：______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標的額約為：元。
第二條制作裝飾件規(guī)格、單價
序號裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注：以上每平方米裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料;
5、工程造價：本工程總造價按乙方于______年______月______日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預(yù)算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復(fù)時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的'缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付__元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日__元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點：______簽約日期：______
工程承攬合作協(xié)議 4
甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(2)甲方負責培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4.乙方責任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的.系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權(quán)利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合作協(xié)議 5
甲方：
乙方：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內(nèi)容 房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付__%，第二層完工后支付__%，工程竣工以后支付__%，__%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，
2、不對乙方的施工進行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的`圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方__%的保證金。
5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn)，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽署時間：
工程承攬合作協(xié)議 6
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結(jié)合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
二、承包范圍及內(nèi)容：場區(qū)土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設(shè)備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款___年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關(guān)。
2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進行處罰，由此發(fā)生的`安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
工程承攬合作協(xié)議 7
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執(zhí)行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權(quán)利：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權(quán)對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權(quán)利：
1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。
2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的`學習與教育。
4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當順延：
工程量變化或設(shè)計變更;根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當順延：
甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質(zhì)量標準
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款，油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款，即_________元。
全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%，即_________元簽定合同后首付工程款的20%，即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款，按第10.1條分多次付款，水電改造定位完工驗收后付第二次款20%，即________元;泥工完工后付第三次款20%，即_______元;木工程完工后付第四次款20%，即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清，即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元，十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
工程承攬合作協(xié)議 8
發(fā)包人：
承包人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：________________________________。
2.工程地點：________________________________。
3.工程立項批準文號：________________________。
4.資金來源：________________________________。
5.工程內(nèi)容：________________________________。
6.工程承包范圍：________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_年__月__日。
計劃竣工日期：_年__月__日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：__________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合________________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：__________人民幣;
其中：
安全文明施工費：_____人民幣;
材料和工程設(shè)備暫估價金額：_____人民幣;
專業(yè)工程暫估價金額：_____人民幣;
暫列金額：_____人民幣。
2.合同價格形式：________________________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理：
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
中標通知書;
投標函及其附錄;
專用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術(shù)標準和要求;
圖紙;
已標價工程量清單或預(yù)算書;
其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的`與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 9
甲方：___________
乙方：___________
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
250KVA變受電工程的.設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1) 合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2) 工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在________年____月____日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：____ (蓋章)
乙方：____ (蓋章)
____年_____月_____日
____年_____月_____日
工程承攬合作協(xié)議 10
建設(shè)單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權(quán)利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程承攬范圍：
三、 工程總價：
四、 工程款支付：
乙方完成工程總量的_________%，甲方支付_________%的工程款;乙方完成工程總量的_________%后，甲方支付_________%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格，甲方支付總工程款的_________%，余留_________%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。
五、 工程期限：
工程于______年______月______日開工，到______年______月______日結(jié)束，工期 天。提前一日完工獎 _________元整，延期一日完工罰 _________元整。
六、 工程質(zhì)量要求：
乙方必須嚴格按照設(shè)計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應(yīng)及時、詳細的'記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認，作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產(chǎn)等責任均由乙方承擔。
八、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月______日 ______年______月______日
工程承攬合作協(xié)議 11
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包協(xié)議條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、協(xié)議單價和付款方式
1.協(xié)議單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。協(xié)議價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的`__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目協(xié)議約定的款項由有限公司按照本協(xié)議約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準______________________________
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方協(xié)議價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔協(xié)議價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本協(xié)議在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本協(xié)議一式_____份，甲方執(zhí)_____份，乙方_____執(zhí)份。
甲方：
乙方：
_____年___月____日
工程承攬合作協(xié)議 12
定作方：______，法定代表人：______營業(yè)地址：______
承攬方：______，住址：______電話：______ 簽訂地：______
簽訂時間：______年______月______日
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項目名稱：__公司位于__3號廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)�、廠區(qū)墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價金：____________元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包干價。
完成期限：要求______年______月______日完工
二、項目的`內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
按通用標準和定作人的現(xiàn)場要求。 三、驗收標準、方法和期限
墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協(xié)商為準。
四、結(jié)算方式及期限
合同簽訂三日內(nèi)支付總價金的20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質(zhì)保及違約責任
主體工程質(zhì)保壹年，從驗收通過后起算。
一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭議盡量友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
定作方：______
承攬方：______
代表人：______
工程承攬合作協(xié)議 13
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優(yōu)勢互補、相互協(xié)作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯(lián)合投標承接執(zhí)行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，并負責上述工工程有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵守程投標文件的編制、審定和投遞，工程項目中標后，甲方負責同建設(shè)單位簽署施工合同，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方?jīng)Q策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過程中的相關(guān)費用(包括公關(guān)、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標文件中規(guī)定的各類現(xiàn)金保證金和銀行保函。
五、工程中標后，乙方以甲方的'身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數(shù)按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足合同要求。
六、工程中標后，甲方按照工程實際結(jié)算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內(nèi)支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按合同要求，安排符合資質(zhì)的一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術(shù)、施工力量、工程質(zhì)量、安全及文明施工等達不到建設(shè)單位的要求，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過程中所發(fā)生的物資采購、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃等經(jīng)濟合同均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發(fā)生的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質(zhì)量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質(zhì)量安全、履約信譽等事故受到建設(shè)單位主管部門通報，除由此造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標后，若由于單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業(yè)主簽訂施工合同，乙方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯(lián)營體秘密，相互承擔保密義務(wù)。
十二、工程中標后如有必要，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則商定具體施工合作協(xié)議。
十三、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標完畢且甲方未中標或合同執(zhí)行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
工程承攬合作協(xié)議 14
甲方：___________法定地址：_____________
乙方：___________法定地址：____________
依據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利、老實信用的原則，共同合作參與開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)工程，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和職責，經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議，共同遵守執(zhí)行：
一、合作工程概況
甲、乙雙方初步商定本次合作為_______糧站房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，工程地址：____________________占地面積：_____平方米
二、合作的范圍及資料
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商本次合作模式為資產(chǎn)置換模式，甲方以_______縣鎮(zhèn)_______糧油購銷公司土地共_____平方米，雙方約定價格共計_____元作為本次工程置換房屋，待乙方規(guī)劃設(shè)計完成后甲方一次性抵扣完土地金額，具體如附件2。
根據(jù)目前的實際情景和市場狀況，雙方商定本次合同為本工程建設(shè)的初期合同，到工程能夠開工建設(shè)時再簽訂正式合同，本次合作范圍及資料是為本工程前期的規(guī)劃、設(shè)計及相關(guān)事項，包括工程開發(fā)建設(shè)所需資金及銷售。
三、合作方式
在本次共同合作中，前期以甲方的名義進行對外溝通、信息交流、協(xié)調(diào)關(guān)系、公關(guān)等商務(wù)事宜，乙方以甲方管理人員的身份完本錢協(xié)議約定的工作，進行相應(yīng)合法商務(wù)活動。
四、甲、乙雙方的工作與職責
4.1、甲方職責：
4.1.1、向乙方供應(yīng)工程活動所必需的一切相關(guān)資料，如甲方的土地使用證、組織機構(gòu)、管理機構(gòu)、注冊資本、企業(yè)章程、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、驗資報告、年度財務(wù)報表、法人代表證明書、授權(quán)委托書等一切為合作工程效勞的資料證明文件。
4.1.2、在乙方供應(yīng)投資開發(fā)所必須的資料根底上，負責協(xié)助乙方籌備工程的.推介及開發(fā)所需的文件資料〔包括老百姓的拆遷，工程開發(fā)必須的土地、建設(shè)手續(xù)，協(xié)調(diào)周邊相鄰關(guān)系〕
4.2.4、負責協(xié)調(diào)關(guān)系并使乙方在合作開發(fā)的工程競爭中入圍中標。
4.2、乙方職責：
4.1.6、承當本工程合作過程中所發(fā)生的一切費用支出。
4.2.1、負責供應(yīng)獲得工程效勞事宜的公共關(guān)系支持。
4.2.2、負責辦理工程效勞所需的全部根本資料。
4.2.5、雙方商定的其他工作。
五、保證與承諾
5.1、雙方有權(quán)簽訂并執(zhí)行本協(xié)議約定的義務(wù)，并且無需任何其他人的同意。
5.2、雙方所供應(yīng)的任何資料、信息、數(shù)據(jù)、文件等均是最新的、客觀的、真實的、完整的，并且不存在任何虛假、侵權(quán)、成心疏忽或虛偽陳述。
5.3、雙方將所知悉的可能影響本協(xié)議的所有事項〔如果有〕盡快通知對方，并提示對方注意。
5.4、乙方在提出正當?shù)暮戏ㄉ虅?wù)活動時，甲方應(yīng)進取的給予支持。
六、合作期限
本協(xié)議有效期暫定為兩年，假設(shè)合作工程沒有任何進展那么經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日生效起的兩年年后終止，假設(shè)合作工程進展順利，乙方在合作開發(fā)的工程競爭中入闈中標，那么本協(xié)議有效期延長至合作工程銷售封盤為止。
七、違約職責
7.1、因本協(xié)議是在工程開發(fā)前期簽訂的〔未立項，未規(guī)劃，未設(shè)計及其他相關(guān)手續(xù)〕所以假設(shè)單方違約，須承當此次工程另一方開支費用的四倍。
7.1、由于任何一方所無法控制的原因，包括火災(zāi)、風暴、政治封鎖或自然災(zāi)害而導(dǎo)致其無法履行協(xié)議義務(wù)時，該方不承當違約職責，亦不對另一方因上述不履行而導(dǎo)致的任何損失或損壞承當職責。
八、適用法律
8.1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行，均適用于中華人民共和國的法律。
8.2、如果雙方對本協(xié)議的效力、解釋或履行發(fā)生任何爭議，各方首先應(yīng)經(jīng)過友好協(xié)商。自爭議發(fā)生之日起三十日內(nèi)協(xié)商解決不成，那么任何一方均有權(quán)向工程所在地法院提起訴訟。
8.3、除有關(guān)爭議的條款外，在爭議的解決期間，不影響本協(xié)議其他條款的繼續(xù)履行。
8.4、本協(xié)議局部條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無效的，不影響本協(xié)議其他條款的效力。
九、協(xié)議的生效、協(xié)議的修改、變更、補充及其它
9.1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
9.2、本協(xié)議一經(jīng)生效即受法律保護，任何一方不得擅自修改、變更和補充。本協(xié)議的任何修改、變更和補充均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
9.3、本協(xié)議以中文寫成，正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
9.4、與本協(xié)議有關(guān)的任何往來文件均作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
9.5、本協(xié)議于_____年_____月_____日在__________正式簽署。
甲方〔蓋章〕：__________________________乙方〔蓋章〕：__________________________
法定代表人〔簽字或蓋章〕：____________法定代表人〔簽字或蓋章〕：______________
或授權(quán)代表〔簽字〕：__________________或授權(quán)代表〔簽字〕：______________________
工程承攬合作協(xié)議 15
甲方：
乙方：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定作方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標準為準，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下 天內(nèi)交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量 套以上)，特殊產(chǎn)品(指非承攬方正常產(chǎn)品，正常產(chǎn)品指定作方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定作方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定作方傳真給承攬方訂單并經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定作方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起 天內(nèi)，定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預(yù)付款，余下 %在定作方驗收貨物后 天內(nèi)付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1 用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重做、修理、減少價款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
7.2 定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.3 若由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定作方，定作方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價款
8.1 按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品，定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如有不符合樣品的產(chǎn)品，定作方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)
12.1加工貿(mào)易手冊由定作方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定作方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定作方書面同意，不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定作方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定作方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8 承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10 承攬方應(yīng)當非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定作方。
13.11 承攬方和其合法繼承者(如果有)，同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定作方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13 定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有員工遵守上述的合同條款。
13.14 定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。
14.5 未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
14.6 不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %～ %)或酬金總額的 %( %～ %)的違約金。
14.7 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
14.9 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當賠償定作方的所有損失，并加付合同標的額的 %的違約金。
十五、不可抗力
15.1 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起 小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的 日內(nèi)仍然無法交付貨物，定作方有權(quán)解除合同，承攬方所收定作方款項應(yīng)如數(shù)退還，如 日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起，每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
17.1 對本合同發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交 方所在地的人民法院解決。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份，提交 (如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 16
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就學院零星工程維修承攬施工事宜達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、承包范圍：甲方指定的各項零星工程。
2、承包方式：包工包料
3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質(zhì)量。
二、雙方義務(wù)
（一）甲方
1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。
2、保證乙方施工用水、用電等條件。
3、協(xié)助乙方維持現(xiàn)場秩序，及時處理各種問題。
4、在施工過程中，施工若有變更，應(yīng)提前合理時間通知乙方做好相應(yīng)的準備，并負責隨時檢查督促工作進度和質(zhì)量。
�。ǘ┮曳�
1、開工前應(yīng)通知甲方，以便甲方派人進行監(jiān)督。
2、施工產(chǎn)生的`垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生整潔、干凈。
3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作，發(fā)生相關(guān)損害的，由乙方自主承擔責任。
三、工程驗收施工完畢后，由甲方進行質(zhì)量驗收，乙方應(yīng)予配合。
四、工程價格及結(jié)算方法
1、總工程量：按實際簽證工程量計算。
2、工程定價：以簽證協(xié)商價為準。
3、總金額：單價215;總施工數(shù)目（最后以實際完成工程量結(jié)算）。
五、保修發(fā)生質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)當及時、有效、充分地履行維修義務(wù)。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________（蓋章）
乙方：_________（蓋章）
________年____月____日
工程承攬合作協(xié)議 17
委托方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，一致達成如下共識，特立本協(xié)議為憑，望共同遵守：
一、承攬工程名稱與工程內(nèi)容：拆除房屋頂層保護層多余建筑物、原隔熱保溫層；清運廢渣廢料；頂層屋面采用SBSIG—PE4彈性體改性瀝青防水卷材及聚合物（APP）改性瀝青防水卷材作防水處理；頂層屋面做隔熱保溫層及砂漿找平層，安裝透氣管道；頂層屋面貼PVC真石地板。
二、承攬工程地點與范圍：縣郵政局辦公大樓樓頂防水隔熱保溫處理及維修。
三、承攬工價與方式：工程防水隔熱保溫等所需一切材料費、人工費、車輛運輸費、人員保險費、稅費和其他所有相關(guān)費用，實行___元總額包干（包工包料）。
四、質(zhì)量標準：乙方承諾達到國家部頒優(yōu)良級別，并無條件免費保修8年。
五、承攬工期：自簽約日起兩個月內(nèi)竣工（雨天順延），經(jīng)驗收合格后交付使用。
六、安全施工特別約定：乙方精心組織施工，并負責承攬施工期間所發(fā)生的一切安全事故（包括承攬方施工作業(yè)工人的.人身安全事故和財產(chǎn)損失，包括因天氣變化帶來的影響）。
七、付款方式：甲方在竣工驗收合格交付使用之日起一個月以內(nèi)支付工程款萬元，余額___元于20___年10月1日前付清。
八、違約責任：未盡事宜甲乙雙方可另行協(xié)商；任何一方違背前述約定的事項，應(yīng)友好協(xié)商解決，不能達成一致的，按法律程序辦理。
九、協(xié)議生效約定：本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
十、其它：本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份，縣郵政局財務(wù)室一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 18
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：
電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容：
鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。_________米以內(nèi)短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：
_________元整
四、結(jié)算方式：
合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付_________%預(yù)付款，本體拆除完畢后付_________%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：
______年______月______日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月______日 ______年______月______日
工程承攬合作協(xié)議 19
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝修施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)雙方友好協(xié)商一致，特訂立本裝飾裝修工程合同。雙方遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等相關(guān)法律法規(guī)，共同遵守以下條款。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取以下第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人負責施工及提供部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)好的，請?zhí)峁┳孕性O(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
(2)甲方委托乙方進行設(shè)計施工圖紙的工作，設(shè)計費用為人民幣（大寫）____________元，由甲方支付（該費用不包含在工程總價中）。
6.施工圖紙經(jīng)雙方確認后，提供方應(yīng)當負責在約定的開工日期前合理時間內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
7.甲方自愿選擇委托給乙方進行項目施工。工程總造價為圓整金額，具體金額請參見報價清單。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至 年 月 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開展工程前_______天，需要將所有房屋清空或部分清空，清除障礙物（已包括在合同范圍內(nèi)的除外），對于未能完全清空的房屋內(nèi)的家具和裝飾品進行保護措施，以便為承包商進場做好準備工作。
2、為確保乙方順利進場施工，甲方將協(xié)助乙方辦理工程施工所需的各種申請、批件等手續(xù)，包括但不限于施工許可證、施工圖審批等。除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外，甲方將全力支持乙方的施工工作。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、我將參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督工作，負責監(jiān)督材料的進場情況，并參與竣工驗收確認工作。
5、在施工期間需要繼續(xù)使用該房屋的人，應(yīng)該負責保護施工現(xiàn)場，確保施工安全順利進行。同時，也應(yīng)該為施工人員提供必要的`便利條件，以便他們能夠高效地完成工作。
6、按時支付工程費，并按規(guī)定繳納應(yīng)承擔的各項稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或相關(guān)部門批準，嚴禁擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)和各類設(shè)備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.在施工過程中，如果需要甲方確認的事項包括但不限于材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等。對于這些事項，施工方應(yīng)及時通知甲方，并提前做好準備工作，確保甲方有足夠的時間進行確認。
6.嚴格遵守施工現(xiàn)場管理規(guī)定，確保施工過程不擾民、不污染環(huán)境；保持施工現(xiàn)場整潔，工程完工后負責清理施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的停工補償費用，具體金額為每停工或中途停工一天，乙方有權(quán)要求甲方支付_________元。若因甲方未按合同約定支付款項導(dǎo)致停工或窩工，乙方有權(quán)要求甲方支付每逾期一天的違約金，違約金金額為逾期未支付款項的_________%。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未經(jīng)允許，要求乙方進行拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，導(dǎo)致的一切損失或事故（包括罰款）由甲方承擔全部責任。
4、甲方特此提醒：乙方未經(jīng)甲方同意擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，如因此導(dǎo)致的損失或事故（包括罰款），均由乙方承擔相應(yīng)責任和賠償責任。
八、質(zhì)保期
乙方保證裝修質(zhì)量，并提供六個月的質(zhì)保期。在質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方將負責及時進行維修。
九、其他：
1、本合同一式份。
2、本合同自雙方代表簽字、蓋章之日起生效，無需辦理任何鑒(公)證手續(xù)。合同有效期至工程竣工驗收合格并完成質(zhì)量保修期之日止。
3、雙方簽訂本合同后，如需對合同內(nèi)容進行修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議，作為本合同的修訂內(nèi)容。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，應(yīng)當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向杭州仲裁委員會申請仲裁解決。
甲方：
乙方：
日期：
工程承攬合作協(xié)議 20
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條 工程量：
第二條 工程要求：
第三條 甲方責任范圍：
第四條 乙方責任范圍：
第五條 技術(shù)要求：
第六條 工期、驗收程序及質(zhì)保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的'_________%。
2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合作協(xié)議 21
承攬方： (以下簡稱甲方)
定作方：(以下簡稱乙方)
承攬方、定作方根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，以共同遵守。
一、合同標的物及價款：
貨幣單位：__元
二、結(jié)算方式和期限
在簽訂合同時，定作方需支付50%全額費用，總計人民幣___元。當貨物送達工地后，定作方應(yīng)支付剩余50%的全額費用，總計人民幣___元。
三、工期：
交貨期：在客戶支付全額費用50%后的十個工作日內(nèi)，承攬方將開始進行隱蔽工程。貨物到達后，需要再等待十五個工作日才能開始施工。整體工程將在裝修結(jié)束時一并完成。如果施工期間發(fā)生設(shè)計變更、不可抗力或定作方原因等情況導(dǎo)致工期延長，承攬方有權(quán)順延工期，并要求定作方承擔由此產(chǎn)生的各種經(jīng)濟損失。
四、雙方的權(quán)利與義務(wù)： 承攬方的權(quán)利與義務(wù)：
1.本合同的設(shè)計圖紙和安裝方案由我們承擔，經(jīng)您方確認后作為履行本合同的依據(jù)。
2. 承攬方按國家空調(diào)安裝規(guī)格要求進行設(shè)備安裝。
3. 空調(diào)室內(nèi)機同時使用率：
4. 其他各項施工要求，承攬方遵守《通風與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。
5.我們保證所出售的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，并按廠方要求提供保修服務(wù)。在保修期滿后，我們?nèi)詫⒊袚S修義務(wù)，但會收取材料和工本費用。作為買方，您有權(quán)享受產(chǎn)品質(zhì)量保證和售后服務(wù)，同時也有義務(wù)正確使用和保養(yǎng)產(chǎn)品，以確保其正常運轉(zhuǎn)和延長使用壽命。
6. 定作方提供主機機座、主機電源。
7. 定作方如需改動方案，應(yīng)提前書面通知承攬方，所產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。
8. 定作方按時足額支付本合同所涉價款。
9. 定作方應(yīng)配合承攬方的工作，提供必要的便利。
五、驗收方法及期限 ：
1、空調(diào)安裝工程完成后，雙方應(yīng)及時進行隱蔽工程的檢查和驗收手續(xù)。如果定作方無法按照預(yù)約時間參加驗收，承攬方將組織人員進行驗收，并要求定作方認可驗收結(jié)果。
2、承攬方應(yīng)提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如果定作方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期。
3、工程竣工驗收后，承包方和委托方將一同簽署《工程保修單》。根據(jù)該保修單和廠家規(guī)定，由承包方負責施工的.項目實行保修。整機保修期為一年，壓縮機保修期為三年，起始日期為竣工驗收之日。
六、違約責任
1、定作方無正當理由退貨的，應(yīng)向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。
2、承攬方在收取預(yù)付款后無正當理由不交貨的，應(yīng)向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。
七、爭議的解決：
在合同履行過程中，雙方需嚴格遵守各項條款和承諾。如發(fā)生違約情況，任何一方均有權(quán)提出交涉和索賠。對于合同所引起的爭議，應(yīng)由當?shù)厣霞壏ㄔ哼M行管轄。
八、本合同一式三份，定作方執(zhí)一份，承攬方執(zhí)二份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程承攬合作協(xié)議】相關(guān)文章：
工程的承攬協(xié)議09-21
工程承攬合同10-10
工程承攬協(xié)議書02-05
工程承攬合同【推薦】06-02
【熱門】工程承攬合同09-27
工程承攬合同【精】09-01
建設(shè)工程承攬合同08-09
土方工程承攬合同09-21
工程承攬合同精選15篇06-02